- 相關推薦
新建小區報裝供電工程施工合同
篇一：新建小區報裝供電工程施工合同
甲方:
乙方:
根據武漢供電公司批準的供電方案(報裝編號/傳單編號 ),經招投標程序及雙方協商,甲方委托乙方負責報裝用電工程，依照武漢供電設計院設計的方案進行設備選型、購置及施工。為使工程順利進行，明確甲、乙雙方的責權，根據《中華人民共合國合同法》雙方特簽訂本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程質量：
4、 工期：
5、工程主要內容和范圍
本工程的供電方案報批程序（此方案必須滿足本項目用電容量）和
武漢供電設計院設計的施工圖紙的內容（不含開閉所及配電室土建工程）。
�。�1） 開閉所及公用配電室的電氣設計，專用配電室電氣設計，變電站
至開閉所外線設計及配電室低壓出線設計。
�。�2） 開閉所、公用配電室的高、低壓柜、變壓器、電纜、計量裝置的
設備采購、安裝、調試，專用配電室的高、低壓柜、變壓器及箱
式變壓器的設備采購、安裝、調試。
�。�3） 市電到開閉所外線工程的土建工程，設備及材料的采購、安裝、
調試，開閉所至各配電室的土建工程，設備及材料的采購、安裝、
調試。
�。�4） 其余施工內容詳見武漢市供電設計院設計圖。
二、 工程費用和付款方式：
1、根據供電方案及工程施工設計圖，經公開招標，中標價為人民幣 萬元，大寫:。其中：清單包干價 萬元，預留金 萬,配電房土建費用 萬。（預留金為甲方可能發生的工程量變更而預留
的金額屬甲方支配）
2、合同簽訂生效后，甲方向乙方支付工程款總價的30%，合計人民幣 萬元，大寫：（設備訂制款）
3、甲方按供電部門提供的交款清單全額支付，如設計費、施工費、檢測費、調試費、安裝費、計量費及驗收送電（因戶主為江岸區房地產公司，此費用含在清單包干價中，如甲方交需從清單包干價中扣除）。
4、項目供電工程線路、設備施工安裝完成后，經甲方、監理方、審計方核實驗收后,再向乙方支付工程款總價的20%(即總工程款的50%)合計人民幣 萬元，大寫： 。待審計單位完成供電工程審核后，甲方向乙方支付至審核價的95%（含已支付款項）。乙方請供電局驗收送電，并向甲方移交竣工資料等相關文件。
5、總價款5%質保金在送電滿一年后一周內支付。
6、中標書中發生的費用按中標價計算，未發生的費用需扣除，新增項目單價按審計單位確定的價格進行計算。乙方超出圖紙和招投標文件增
加的非國家強制性規范要求的工程量，或非甲方原因造成返工的工程量，不予計量。
三、 甲方的職責
1、 提供乙方所需相關資料及用電需求圖，乙方負責辦理一切相關手
續。
2、 辦理規劃紅線應交的政府規費。
3、 按合同約定時限繳納工程款。
4、 本合同簽訂后，提供雙方驗收合格的配電房（建筑）。提供供電工
程必要施工條件，保證施工現場道路暢通。
5、 負責供電工程與其它工程施工之間交叉配合的協調工作，保證施
工順利進行。
6、 送電前必須配合完善相應供電手續。
四、 乙方的職責
1、 根據甲方的委托，負責與供電公司各部門之間的協調。
2、 協助甲方辦理供電線路工程規劃紅線手續。
3、 認真做好工程報裝、設計、設備購置、施工及安裝調試工作。嚴
格按照設計院要求、規范施工、施工標準進行施工，按照國家安全操作規程組織施工，采取嚴格的安全防護措施，確保施工中自身及他人的生命及設備財產安全，并承擔安全事故而造成的一切責任及經濟損失。
4、 因乙方采購設備質量及施工質量引起上級電網事故，由乙方負全
部責任。
5、 保證工程質量優良，確保供電工程驗收，按時送電。如非乙方原
因，不能按時送電，乙方不承擔責任。
6、 在施工過程中乙方自行負責施工現場安全防盜事宜，如發生電氣
設備、安裝材料等盜竊或破壞，因此引起的財產損失由乙方承擔。
五、 工程保修
工程保修期為兩年，從送電之日起計算。保修期內由于因乙方采購設備質量及施工質量問題引起的故障，乙方提供免費保修；保修期內發生其它故障，甲方可委托乙方處理，乙方只收取材料費（人為因素不在其中）。保修期外，隨時提供有償服務。
六、 違約責任
1、 甲方未按合同履行職責，致使乙方延誤工期及送電，造成乙方的
直接經濟損失由甲方負責賠償。
2、 乙方未按合同履行職責，使工程不能按時送電，甲方因此造成的
直接經濟損失由乙方承擔。
3、 由于不可抗力原因，不能履行合同，雙方協商解決。
七、 爭議的解決
因本合同或在合同執行過程中發生的爭議，雙方應當協商解決；
如協商未能達成一致，有權向項目所在地人民法院起訴。
八、 合同未盡事宜，甲、乙雙方協調一致，可訂立補充條款。本合同、
招投標文件、設計圖及補充條款為全合同不可分割的一部分。本合同、招投標文件、設計圖及其補充條款內空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
九、 本合同一式陸份，經雙方簽字蓋章后生效，甲方留肆份備檔，并
交乙方兩份。工程送電保修期滿后失效。
合同訂立時間:年 月日
合同訂立地點：
甲方：（公章）
法定代表人：
委托代表人：
乙方：（公章） 法定代表人： 委托代表人：
篇二：小區電力施工合同模板
合同編號：
XX小區送電工程建設協議書
工程名稱： XX小區二期送電工程 建設單位：XX開發有限公司
實施單位：
簽訂日期：
茲因建設需要，甲乙雙方就本合同所列供電工程的辦理業務，為經雙方自愿，協商一致，簽定本合同，并共同履行。
合同雙方當事人：
建設單位:XX有限公司（以下簡稱甲方）
法定代表人（簽章）： 聯系電話：
委托代理人（簽章）： 聯系電話：
實施單位:（以下簡稱乙方）
負責人（簽章）：
委托代理人（簽章）： 聯系電話：
第一條：乙方承擔的送電工程建設任務
工程名稱：XX送電工程
工程地址：XXXXXXX
工程竣工后按實際面積計算，費用進行相應增減。
第二條：甲乙雙方責任
甲方責任如下：
�。ㄒ唬┘追截撠煱凑展╇姴块T審定的設計圖紙建設小區配電室、箱變的土建房屋、基礎、小區紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建設。
�。ǘ┮罁╇姴块T提供的高壓供電方案配合乙方到規劃部門辦理路由批復手續。
乙方責任如下：
（一）居民住宅：從供電線路（或變電站、開閉站的電纜接頭）至居民表計以上的所有供配電設施。
�。ǘ┕ㄔO施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。
�。ㄈ┧碗姽こ藤M包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和設備購臵、安裝、調試等費用。
�。ㄋ模┮曳皆谑┕み^程的安全由乙方負責。
第三條：合同金額及付款方式
經雙方商議，合同總金額為人民幣 XXX元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。（甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元，施工建設完工后資產無償移交給供電部門。）
甲方先交伍拾萬元做為前期費用。
如甲方交款逾期則工程送電日期順延。
第四條：規劃、設計變更的約定及違約責任
合同簽訂后，如有任何變更，甲方應在有關部門批準同意之日起3日內，書面通知乙方，如乙方已開始設備材料采購，則本合同價款不變，如乙方還未開始進行設備材料采購，則按照變更后的工程量重新商定合同金額。
第五條：質量保證
（一）乙方應保證所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規定。
�。ǘ┘追綉ＷC按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房及線路通道，并能滿足國家標準及規范，同時符合電力部門安全運行要求。
第六條：甲方應按約定的時間和要求完成以下工作：
�。ㄒ唬┨峁┦┕l件：甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地；向乙方提供本工程征地范圍地形圖及施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確；協助解決甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前使施工現場具備施工條件，開工后繼續協調遺留問題。
�。ǘ┨峁﹫龅貤l件：負責辦理紅線內青苗、樹木賠償，負責協調處理地下管線和臨近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。負責房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。
�。ㄈ┨峁┧娂敖煌l件：負責開通公共通道與施工場地間的道路，滿足施工運輸的需要。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至施工場地，滿足供應需要。
（四）提供技術資料：向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責。
�。ㄎ澹⿲σ淹旯ぜt線內的電力管線，甲方應協調其他施工單位注意保護，如有損壞，甲方負責協調處理。
�。┨峁╅_放式、無遮攔的居民及底商的電表箱安放位臵，方便居民及底商客戶使用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔由此造成的經濟支出及各項損失。
第七條：乙方應按約定的時間和要求完成以下工作：
（一）確保工程進度與質量：按設計圖紙、技術標準及相關規范要求進行施工，建立健全施工質量保證體系。
（二）乙方在甲方紅線內施工，需接受甲方的調度安排，如因此引起工程延誤，則工期順延；甲方提供紅線內其他管線圖，乙方注意對沿線已完工程進行保護，如有損壞，應及時修復或賠償相關費用。
（三）遵守國家的法律、法規。
第八條：工程延期
對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應相應順延。
�。ㄒ唬� 工程量變化和設計變更。
（二） 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。
（三） 不可抗力。
�。ㄋ模� 自甲方項目資料齊全遞交規劃部門之日起，建設工程規劃許可手續未在二個月內辦理完畢。
�。ㄎ澹� 約定或甲方代表同意順延的其它情況。
第九條：送電日期
甲方交納全部付款后，組織人員施工送電。
第十條：協議期限
協議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。
第十一條：違約
甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支
篇三：小區高低壓電力工程施工合同
小區高低壓電力工程施工合同
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同示范文本》，結合本工程具體情況，為明確雙方的權利、義務和責任，便于合同的實施，經雙方協商一致，達成如下協議，以茲共同遵守。
一、工程名稱：
二、施工內容及范圍：
圖紙范圍內的所有工作內容（包括地埋管，電纜敷設，電纜分接箱，箱式變壓器、環網柜的安裝、調試，施工圖、竣工圖、竣工資料的提供等）。
三、合同價款：
本合同工程總造價為元（大寫： 元）（包含本工程施工所需的全部費用）。
四、承包方式：
以合同第三條中的工程價款包工包料，一次包死，在方案沒有改變的情況下，總價款不發生任何變化。
五、施工工期：
必須在年月日前竣工通電且電業局手續完備。
六、使用材料、規格：
本工程必須按施工圖紙設計要求的材料規格及材質進行施工，材料規格及材質必須符合國家相應標準。
七、工程款支付：
工程款分三次支付
7.1合同簽字生效后，乙方進場之日起三日內，甲方支付乙方合同價款的30%；
7.2所有工程完工，乙方出示市電業局送電手續的相關證明資料且整套竣工資料及相關合格證移交甲方之日起三日內，甲方支付乙方合同價款的40%，付款之日起乙方保
證3日內通上電能夠使用；
7.3自送電之日起滿兩年后，無質量問題，甲方一次性支付工程價款的26%，剩余4%在保修期結束后，無質量問題情況下一次性無息支付。
八、質量要求：
本工程必須經市電業局驗收合格。乙方嚴格按照設計要求和國家施工及驗收規范要求施工，所用設備及材料必須為正規廠家產品，符合設計要求，并應附出廠合格證或材質證明。如因所供設備、材料不合格等原因造成的損失，全部由乙方負責。
九、工程質保期：該工程自竣工之日起（以甲乙雙方書面形式確認時間為準）質保期為兩年。
十、雙方權利和責任
甲方：及時支付工程款。
乙方：
1、負責協調供電相關部門的內、外部關系；在施工中，市政、綠化、村民等阻礙施 工時，由乙方為主來處理，甲方協助乙方解決;
2、按有關設計圖紙要求及國家規定施工，保證工程按期竣工且施工質量滿足合同要 求；
3、保證施工范圍周邊建筑物及原有設施的完好，由上述原因造成的一切損失由乙方 承擔；
4、在工程過程中應聽從甲方駐工地代表的管理、協調；
5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向繳納；如果出
現不文明施工現象，或者造成 的罰款由乙方承擔，甲方代乙方繳納5000元整，文明施工保證金不退換時，由乙方向甲方支付保證金或者從工程款中扣除。
十一、事故處理及安全防護：
乙方在施工過程中自行負責安全文明施工和安全防護措施并承擔其相關費用，無論任何原因發生重大傷亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人員和第三方人員傷亡和財產損失，由事故責任方承擔發生的全部費用及法律責任，甲方不承擔其任何費用和法律責任。
十二、成品保護及維護：
工程施工安裝期間和項目完工驗收后由乙方負責進行成品保護出現設備、線路損壞、丟失由乙方負責，經監理、甲方驗收無質量問題符合使用條件后以書面形式交小區
物業管理單位，交接后出現構件損壞、丟失由小區物業管理單位負責；保質期內出現任何非人為的設備、線路損壞等質量問題，全部由乙方負責維護。
十三、工程移交：
工程驗收合格送電后，乙方填寫工程移交證明書一式兩份，甲方對工程質量作出評價，經雙方簽字蓋章后各執一份，即為工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交電業局之前的質量和成品保護工作由乙方負責，由于電纜線路等本工程相關部分出現丟失、損壞、質量問題等乙方應承擔修理、重作更換、恢復原狀、賠償損失的責任。正式通電之日起兩年內由乙方和電業局共同負責。若電業局不負責，由乙方負責與電業局協調，協調不成由乙方承擔全部責任。
十五、、違約責任：乙方違反本合同第五條工期約定和7.2項規定，應賠償由此給甲方造成的經濟損失并支付每日5000元的延期違約金。
十六、爭議解決方式：本合同履行過程中產生的糾紛，雙方協商解決，協商不成由 仲裁委員會裁決。
十七、本合同一式肆份，雙方各執兩份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方（章）： 乙方（章）：
法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）：
或委托代理人： 或委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
【新建小區報裝供電工程施工合同】相關文章：
供電工程施工合同03-30
最新建筑工程施工合同12-25
供電工程施工合同通用04-27
新建筑工程施工合同范本08-08
小區景觀工程施工合同09-09
最新建筑工程施工擔保合同的范文04-09
新建設工程施工合同正式版09-07
小區建筑工程施工合同02-15
小區綠化工程施工合同03-30
小區裝飾裝修工程施工合同04-24