- 相關(guān)推薦
最新加工合同書
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編收集整理的最新加工合同書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
最新加工合同書1
合同號：
甲方： 乙方：
一，制作內(nèi)容：
乙方根據(jù)甲方提供的泡沫實型及材質(zhì)要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統(tǒng)稱鑄件）。具體內(nèi)容請參看甲方提供的各項目的清單。
二，技術(shù)要求：
1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術(shù)協(xié)議》。
2，如甲方有特殊技術(shù)要求，甲方提前以電子郵件或傳真的`方式通知乙方，作為本合同 的附件，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求進行制作，以確保甲方所需品質(zhì)。
三，鑄造費用及結(jié)算：
1， FC300： 元/噸
2， FCD600： 元/噸
3， ICD-5： 元/噸
4， MoCr： 元/噸
5， G50CRMO4： 元/噸
6， FGS600-3A： 元/噸
7， 以上價格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。
8， 付款方式：以月結(jié)方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開具17% 的增值稅發(fā)票，甲方在收到增值稅發(fā)票后的三個月內(nèi)以銀行承兌或現(xiàn)金付清款項。
四，交貨周期：
1， 乙方在收到甲方泡沫實型后，15個工作日內(nèi)將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現(xiàn)場驗收，甲方可來人到乙方公司內(nèi)驗收(因自然災(zāi)害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。
2， 由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五，品質(zhì)保證：
乙方鑄件如在品質(zhì)上有問題，甲方應(yīng)以照片形式通知乙方，乙方應(yīng)立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質(zhì)不良造成甲方損失，乙方應(yīng)對甲方的損失進行賠償，賠償金額由甲乙雙方協(xié)商決定。
六，重量：
雙方執(zhí)行：稱重誤差千分之三為正常范圍
七，合同有效期：
1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術(shù)協(xié)議》及其它關(guān)于質(zhì)量要求的協(xié)議同樣有法律效力。
3、今后合作中，甲方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；
八，其它事項
雙方友好協(xié)商執(zhí)行合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，
九，本合同經(jīng)雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司
甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：
簽署日期： 簽署日期：
最新加工合同書2
承攬方(全稱) _________________________________________
定作方(全稱)_________________________________________
合同編號：______________簽訂地點：______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
物品名、規(guī)格
分期交(收)貨數(shù)量
總金額(大寫)__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______
定作款共計人民幣(大寫)___________
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：
定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________.
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤Ψ酵狻?/p>
委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預(yù)付款要求：
定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___計算)，該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3)未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，
(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔因此多支出的'費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金.
(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔因此而支付的費用;
(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章) ______________定作方(蓋章)
法定代表人：_______法定代表人：_____
電話：________電話：_______
地址：________地址：_______
開戶銀行：______開戶銀行：_____
帳號：________帳號：_______
日期：______年____月____日
【最新加工合同書】相關(guān)文章：
最新加工合同書范本09-20
服裝加工合同書最新范本06-12
加工合同書04-23
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
委托加工合同書06-14
授權(quán)加工合同書08-12
【推薦】加工合同書07-26
加工承攬合同書07-29
加工合同書【精】07-22