工程鑒定申請書

時間：2024-04-13 18:38:01 鑒定我要投稿

工程鑒定申請書

　　在一步步向前發(fā)展的社會中，我們每個人都可能要用到申請書，正確運用申請書可以達(dá)到事半功倍的效果。那么申請書應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編精心整理的工程鑒定申請書，歡迎閱讀與收藏。

工程鑒定申請書

工程鑒定申請書1

　　申請人：_____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　住所地：______________市_______________路_______________三樓。

　　法定代表人：______________董事長

　　被申請人：_________________河南_______________建設(shè)集團有限公司

　　住所地：_________________河南省__________市__________區(qū)__________路西段。

　　法定代表人：______________董事長

　　申請事項：_________________

　　請求依法對被申請人根據(jù)與申請人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》所承建的_____________11#、13#、14#、15#、16#、17#房屋出現(xiàn)墻體裂縫的具體原因進行鑒定。

　　事實與理由：_________________

　　申請人與被申請人建設(shè)工程施工合同糾紛一案，因被申請人承建的_____________11#、13#、14#、15#、16#、17#住房交付使用后，部分房屋出現(xiàn)墻體裂縫現(xiàn)象，申請人與被申請人對于墻體裂縫的責(zé)任主體存在爭議。鑒于房屋墻體裂縫的'原因直接影響到本案審理判決結(jié)果，為了能準(zhǔn)確查明案件事實，確保判決的合法性、公正性，申請人特請求人民法院委托相關(guān)部門對上述請求鑒定事項作出公正合法的鑒定

此致

　　_______________市人民法院

　　申請人：______________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　_____年_____月_____日

工程鑒定申請書2

　　申請人：______，男，漢族，____年___月___日出生

　　住所地：____省____市____縣

　　代理人：________

　　律師電話：________

　　請求事項：

　　請求貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定

　　事實及理由：

　　申請人與_____建設(shè)工程合同糾紛一案已訴于貴院，現(xiàn)正在審理過程中。由于被告不認(rèn)可原告提交的結(jié)算，原告本著盡快公平解決糾紛的意愿，且根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之，特申請貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定，望予準(zhǔn)允。

此致

　　區(qū)人民法院

　　申請人_______

　　___年___月___日　

工程鑒定申請書3

　　監(jiān)督注冊號：_________________

　　工程質(zhì)量監(jiān)督站：_____________

　　工程項目（監(jiān)督注冊號為：______）業(yè)已經(jīng)過缺陷維修期。按交通部《公路工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》、《公路工程竣工驗收辦法》的要求，現(xiàn)向你站提供下列資料，并申請辦理交通建設(shè)工程質(zhì)量鑒定手續(xù)。

　　附件：1．交工驗收報告

　　2．缺陷維修期內(nèi)維修情況報告

　　3．工程質(zhì)量自評報告

　　申請單位：________

　　（公章）

　　____年____月____日

　　附：

工程鑒定申請書4

　　申請人____與被申請人____建設(shè)工程施工一案，因被申請人____承建的'xxxx11#、13#、14#、15#、16#、17#住房交付使用后，部分房屋出現(xiàn)墻體裂縫現(xiàn)象，申請人與被申請人對于墻體裂縫的責(zé)任主體存在爭議。鑒于房屋墻體裂縫的原因直接影響到本案審理判決結(jié)果，為了能準(zhǔn)確查明案件事實，確保判決的合法性、公正性，申請人特請求人民法院相關(guān)對上述請求鑒定事項作出公正合法的鑒定。

　　此致

xxx市人民法院

　　申請人：xxx

　　20xx年xx月xx日

工程鑒定申請書5

　　申請人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　請求事項：

　　一、請求貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定；

　　二、請求貴院指定專業(yè)機構(gòu)對申請人安慶中船柴油機有限公司對涉案工程提供材料的單價和總價款進行鑒定。

　　事實及理由：

　　申請人安慶中船柴油機有限公司與安慶市第一建筑安裝工程有限公司建設(shè)工程合同糾紛一案已訴于貴院，現(xiàn)正在審理過程中。申請人安慶中船柴油機有限公司與安慶市第一建筑安裝工程有限公司對涉案工程及申請人安慶中船柴油機有限公司提供的材料單價和總價款存在分歧。為查明本案的'事實，維護申請人合法權(quán)益，申請人根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特申請貴院指定專業(yè)機構(gòu)對上述事項進行鑒定，望予準(zhǔn)允。

　　此致

____人民法院

　　申請人：

　　20____年___月___日

工程鑒定申請書6

　　申請人：______

　　住所：______

　　法定代表人：______

　　職務(wù)：______

　　請求事項：

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與廣州市投資擔(dān)保有限公司、廣州市________酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證78614.3元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程172933.69元、水電安裝工程277405.25元、通風(fēng)工程31687.29元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20____年7月24日，申請人與廣州市投資擔(dān)保有限公司簽訂《________酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的799000元增加至1338986.45元，但廣州市投資擔(dān)保有限公司在支付了976552.83元后即拒絕支付剩余的`工程款。申請人認(rèn)為，現(xiàn)場簽證和增加的鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

此致

______人民法院

申請人：______

　　年月日

工程鑒定申請書7

　　申請人：_________________建筑工程公司，公司地址：_________________路。法定代表人：_________________。

　　被申請人：_________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地__________號，法定代表人，董事長。

　　請求事項：_________________

　　對以下爭議事項進行司法鑒定：_________________

　　1、增加、變更工程量的價款。

　　2、已報預(yù)算未審定的工程款。

　　3、工程招標(biāo)清單范圍內(nèi)的工程量材料價格調(diào)增價款。

　　4、被告原因延誤工期造成的人工機械臺班費等各項損失。

　　事實與理由：_________________

　　申請人與被申請人之建設(shè)工程合同糾紛案(20__________民初字第_____號)已由貴院立案審理，由于：_________________

　　1、雙方對結(jié)算方式作出了完全不同的約定;

　　2、施工中增加、變更的工程量較多;

　　3、非因施工方的原因造成工期順延、順長、多次停工;

　　4、施工期間材料價格的超出商業(yè)風(fēng)險的巨幅上漲。

　　5、索賠數(shù)額和最終結(jié)算無法達(dá)成一致。

　　6、有關(guān)規(guī)定：_________________《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十三條的規(guī)定“當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的除外”。以及《省民事審判工作座談會紀(jì)要(_____高法〔20__________〕201號)》的.規(guī)定“對于工程價款合同約定不明確或者合同被確認(rèn)為無效，可以通過評估或者鑒定的方法確定工程價款”;“合同對工程價款沒有約定或者約定不明，工程竣工后，當(dāng)事人雙方又不能達(dá)成結(jié)算協(xié)議的，也無法采取其他結(jié)算方式結(jié)算工程款的情形下，可以委托工程造價審計部門對工程款的數(shù)額予以審定”。

　　基于以上理由，特此申請對有關(guān)專業(yè)問題就行司法鑒定，請予準(zhǔn)許。

此致

敬禮

　　_____________省人民法院

　　_____年_____月_____日

工程鑒定申請書8

　　住所：xx

　　法定代表人：xx

　　洪XX職務(wù)：xxx總經(jīng)理

　　請求事項：xxxx

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司、廣州市XX酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證78614。3元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程172933。69元、水電安裝工程277405。25元、通風(fēng)工程xxx元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20xx年7月24日，申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司簽訂《XX酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的.合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的799000元增加至xxx元，但廣州市xx投資擔(dān)保有限公司在支付了976552。83元后即拒絕支付剩余的工程款。申請人認(rèn)為，現(xiàn)場簽證和增加的鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

此致

敬禮！

　　申請人：xx

　　日期：xxx

工程鑒定申請書9

　　申請人：xxxx建筑工程公司

　　公司地址：xxxx。

　　法定代表人：xxxx。

　　被申請人：xxxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　住所地xx，請求事項：

　　對以下爭議事項進行司法鑒定：xxxx

　　1、增加、變更工程量的價款。

　　2、已報預(yù)算未審定的工程款。

　　3、工程招標(biāo)清單范圍內(nèi)的工程量材料價格調(diào)增價款。

　　4、被告原因延誤工期造成的人工機械臺班費等各項損失。

　　事實與理由

　　申請人與被申請人之建設(shè)工程合同糾紛案(xxx民初字第x號)已由貴院立案審理，由于：xxxx

　　1、雙方對結(jié)算方式作出了完全不同的約定;

　　2、施工中增加、變更的工程量較多;

　　3、非因施工方的原因造成工期順延、順長、多次停工;

　　4、施工期間材料價格的超出商業(yè)風(fēng)險的巨幅上漲。

　　5、索賠數(shù)額和最終結(jié)算無法達(dá)成一致。

　　6、有關(guān)規(guī)定：xxxx《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十三條的規(guī)定“當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的.除外”。以及《省民事審判工作座談會紀(jì)要(x高法〔20xx〕201號)》的規(guī)定“對于工程價款合同約定不明確或者合同被確認(rèn)為無效，可以通過評估或者鑒定的方法確定工程價款”;“合同對工程價款沒有約定或者約定不明，工程竣工后，當(dāng)事人雙方又不能達(dá)成結(jié)算協(xié)議的，也無法采取其他結(jié)算方式結(jié)算工程款的情形下，可以委托工程造價審計部門對工程款的數(shù)額予以審定”。

　　基于以上理由，特此申請對有關(guān)專業(yè)問題就行司法鑒定，請予準(zhǔn)許。

此致

　　xx人民法院

　　申請人：xxxx

　　日期：xxxx年xx月xx日

工程鑒定申請書10

　　住所：

　　法定代表人：

　　洪XX 職務(wù)：總經(jīng)理

　　請求事項：

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司、廣州市XX酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證78614.3元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程172933.69元、水電安裝工程277405.25元、通風(fēng)工程31687.29元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20xx年7月24日，申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司簽訂《XX酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的799000元增加至1338986.45元，但廣州市xx投資擔(dān)保有限公司在支付了976552.83元后即拒絕支付剩余的工程款。申請人認(rèn)為，現(xiàn)場簽證和增加的.鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

　　此致

敬禮！

　　申請人：

　　日期：

工程鑒定申請書11

　　申請人：_________________建筑工程公司，公司地址：_________________。

　　法定代表人：_________________。

　　被申請人：_________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地__________，

　　請求事項

　　對以下爭議事項進行司法鑒定：_________________

　　1、增加、變更工程量的價款。

　　2、已報預(yù)算未審定的工程款。

　　3、工程招標(biāo)清單范圍內(nèi)的工程量材料價格調(diào)增價款。

　　4、被告原因延誤工期造成的人工機械臺班費等各項損失。

　　事實與理由

　　申請人與被申請人之建設(shè)工程合同糾紛案(_________民初字第_____號)已由貴院立案審理，由于：_________________

　　1、雙方對結(jié)算方式作出了完全不同的約定;

　　2、施工中增加、變更的工程量較多;

　　3、非因施工方的原因造成工期順延、順長、多次停工;

　　4、施工期間材料價格的超出商業(yè)風(fēng)險的巨幅上漲。

　　5、索賠數(shù)額和最終結(jié)算無法達(dá)成一致。

　　6、有關(guān)規(guī)定：_________________《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十三條的規(guī)定“當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的'事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的除外”。以及《省民事審判工作座談會紀(jì)要(_____高法〔20xx〕201號)》的規(guī)定“對于工程價款合同約定不明確或者合同被確認(rèn)為無效，可以通過評估或者鑒定的方法確定工程價款”;“合同對工程價款沒有約定或者約定不明，工程竣工后，當(dāng)事人雙方又不能達(dá)成結(jié)算協(xié)議的，也無法采取其他結(jié)算方式結(jié)算工程款的情形下，可以委托工程造價審計部門對工程款的數(shù)額予以審定”。

　　基于以上理由，特此申請對有關(guān)專業(yè)問題就行司法鑒定，請予準(zhǔn)許。

此致

　　________人民法院

　　申請人：_________________

　　日期：_________________

　　__________年_____月_____日

工程鑒定申請書12

　　申請人：住所：法定代表人：洪xx 職務(wù)：總經(jīng)理

　　請求事項：

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司、廣州市xx酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證78614。3元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程172933。69元、水電安裝工程277405。25元、通風(fēng)工程31687。29元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20xx年7月24日，申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司簽訂《xx酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的'合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的799000元增加至1338986。45元，但廣州市xx投資擔(dān)保有限公司在支付了976552。83元后即拒絕支付剩余的工程款。申請人認(rèn)為，現(xiàn)場簽證和增加的鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

此致

　　越秀區(qū)人民法院

　　申請人：

　　xx年xx月xx日

工程鑒定申請書13

　　監(jiān)督注冊號：xxxxxxxxxxxxxxxxx

　　工程質(zhì)量監(jiān)督站：xxxxxxxxxxxxx

　　工程項目(監(jiān)督注冊號為：xxxxxx)業(yè)已經(jīng)過缺陷維修期。按交通部《公路工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》、《公路工程竣工驗收辦法》的要求，現(xiàn)向你站提供下列資料，并申請辦理交通建設(shè)工程質(zhì)量鑒定手續(xù)。

　　附件：1.交工驗收報告

　　2.缺陷維修期內(nèi)維修情況報告

　　3.工程質(zhì)量自評報告

　　申請單位：xxxxxxxx

　　(公章)

　　xxxx年xxxx月xxxx日

　　附：

　　本申請書由建設(shè)單位在交工驗收前填寫，一式兩份送質(zhì)監(jiān)站辦理手續(xù)。

工程鑒定申請書14

　　住所地：

　　代理人：

　　電話：

　　請求事項：

　　請求貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定

　　事實及理由：

　　申請人與李問計建設(shè)工程合同糾紛一案已訴于貴院，現(xiàn)正在審理過程中。由于被告不認(rèn)可原告提交的結(jié)算報告，原告本著盡快公平解決糾紛的意愿，且根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特申請貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定，望予準(zhǔn)允。

　　此致

敬禮！

　　申請人：

　　日期：

工程鑒定申請書15

　　住所：

　　法定代表人：

　　職務(wù)：

　　請求事項：

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司、廣州市xx酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程元、水電安裝工程元、通風(fēng)工程元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20xx年7月24日，申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司簽訂《xx酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的元增加至元，但廣州市xx投資擔(dān)保有限公司在支付了元后即拒絕支付剩余的`工程款。申請人認(rèn)為，現(xiàn)場簽證和增加的鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

此致

敬禮！

　　申請人：xx

　　日期：20xx年xx月xx日

【工程鑒定申請書】相關(guān)文章：