包工包料施工合同范本
隨著人們法律意識的加強，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的包工包料施工合同范本，希望能夠幫助到大家。
包工包料施工合同范本1
甲方：
乙方：
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為 平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格及付款方式
經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是 元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。
先預付 元整（大寫： ）。工程如在農歷 年 月 日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款 元整（大寫： ）。內墻及地平及外墻磚完工付款 元整（大寫： ）。剩余部分經甲方驗收合格后。
四、雙方責任
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。
五、質量要求
1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：
1）所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。
六、注意安全
乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的`安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求
主體工程工期為 天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，完工時間不能超過 天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢 元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
農歷日期：
乙方簽字（章）：
農歷日期：
在證人簽字（章）
農歷日期：
農歷日期：
包工包料施工合同范本2
甲方(業主)(全稱)：(以下簡稱甲方)，電話：;
乙方(施工方)(全稱)：(以下簡稱乙方)電話：;
甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務員二期內21號2單元301房屋，
工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。
合同價款：本合同工程造價為(大寫)：
一、甲乙雙方應共同遵守以下條款：
甲方工作
1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管。竣工驗收后，乙方將鑰匙歸還甲方。
2、甲方提供施工期間的水源、電源;
3、甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監督，并監督材料進場、竣工驗收。
乙方工作
1、乙方不拆動室內承重結構;
2、乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
4、乙方在裝修過程中必須按標準的.工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
5、保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。
二、裝修項目
三、付款方式：
合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。
四、違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經濟損失。
2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方全額經濟損失。
3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。
五、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。
附則
1、本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同范本3
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規定，經甲、乙雙方協商同意，達成協議如下：
一、工程范圍
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業面后開工 個月交工。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的.工期順延或暫停施工須經甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。(注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。)
三、施工質量要求：
1、鋼檁條
2、彩鋼板厚度
四、工程驗收
此工程經甲方驗收合格即視為合格。
五、合同價款與支付方式：
合同單價： /㎡，施工面積約 ㎡。合同總價款： 工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。
六、其他約定： 由于任何一方的原因導致施工不能進行或不能順利進行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。
七、爭議的處理：執行本合同中發生的問題，雙方可協商解決，協商不成可訴訟至工程所在地法院。
八、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。
甲方(簽字或蓋章) 乙方(簽字或蓋章)
年 月 日 年 月 日
包工包料施工合同范本4
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程
2、工程裝修面積：
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限：
根據雙方協商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發生不可預見或不可抗力時，工期順延。
5、合同價款：
本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。
二、甲方工作
1、負責協調現場施工。
2、參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作
1、施工中應嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2、施工人員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。
3、乙方必須保證施工質量，發生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權拒付人工費。
4、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
四、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務費，按每天人工計算。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
五、工程驗收和保修
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
六、工程款支付方式：
工程總價款為：元，大寫：元。
全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預留總價工程款的%作為質量的質保金，竣工驗收后滿一年無質量問題，質量保證金全部付清，質量保證金不計利息。
七、違約責任
1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的'損失。
八、爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應辦理工地出入證件并支付相關費用。
3、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、其他約定事項
1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。
2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
十二、則附
1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。
5、合同履行完畢后自動終止。
十三、附加條款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同范本5
甲方：
乙方：
承包形式：
一、乙方負責承包1#—3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。
二、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）
三、甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。
承包價格：
1#—3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建筑面積）承包給乙方。
承包內容：
乙方負責1#—3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。
質量要求及驗收標準。
本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：
一、垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm。
二、垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。
三、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。
四、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。
五、以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。
竣工時間：
乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）
付款方式：
一、甲方按乙方所完工程量的%付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）
二、其它款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。
工具設備的保養使用及材料節約：
一、乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。
二、乙方應對工地的.設備和工具要定期保養和維修。
三、乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。
四、落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。
五、乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。
文明施工，安全生產：
一、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。
二、正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。
三、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。
四、工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁ww
包工包料施工合同范本6
甲方：________________乙方：________________
在工程開工后按合同造價先期預付一部分，主體完工后預付一部分，總體竣工驗收合格后剩余款項一次性付清。
乙方不能因為各種原因拖延甲方建房時間，如因乙方原因造成工期延誤的，沒拖一天，減少工錢元。乙方必須按照安全規范和技術要求采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設施的原因和乙方人員操作的失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。
乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人以及第三人身傷亡及財產損害的，乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷事故的一切事故，一切由乙方負全部責任，甲方不負擔任何責任和費用。乙方自帶建筑所需的`一切工具，包括施工用的攪拌機，振動器等施工機械。甲方發現乙方在施工過程中偷工減料。
工作不負責任，影響房屋質量的行為時，有權要求乙方停工或整改。
甲方：________________乙方：________________總負責人：________________包人：________________
甲方(簽字) ________________乙方(簽字)______________ _____年__月_____日
包工包料施工合同范本7
甲方：
乙方：
承包形式：
1、 乙方負責承包1#-3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。
2、 乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）
3、 甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。
承包價格：
1#-3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建筑面積）承包給乙方。
承包內容：
乙方負責1#-3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。
質量要求及驗收標準。
本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：
1、 垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm.
2、 垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。
3、 陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。
4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。
5、 以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。
竣工時間：
乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰 元（其中包括陰雨天氣）
付款方式：
1、 甲方按乙方所完工程量的 %付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）
2、 其它款項在乙方所承包的.工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。
工具設備的保養使用及材料節約：
1、 乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。
2、 乙方應對工地的設備和工具要定期保養和維修。
3、 乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。
4、 落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。
5、 乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。
文明施工，安全生產：
1、 乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。
2、 正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。
3、 工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。
4、 工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁打架斗毆，如發現一次罰500元。
5、 工人上班要嚴格按操作規程施工，如發生一切傷亡事故，其全部經濟費用和損失由乙方自負。
本協議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
包工包料施工合同范本8
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅
2、結構層次：
3、施工地點：下蜀鎮西謝村
4、建筑面積： 平方米
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質量管理：
質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數為 天。
七、安全、文明施工：
在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。(工程造價包含乙方工人的保險費。)
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干： 元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規范標準計算)
2、工程完工后，留工程造價 為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。
九、付款方式：
甲方根據工程進度付款，基礎結束付 ，主體結束付 ，粉刷結束付 ，工程竣工驗收付 ，無質量問題一年后付清。
十、現場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的.勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
電話： 電話：
日期： 日期：
包工包料施工合同范本9
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
一、工程項目： 裝修工程。
二、承包方式為包工。
工程預算總金額(不含稅金)大寫: ， (小寫：￥ 元)
三、甲方要求增加或更改工程設計，須與乙方協商實行，由此導致延長工期的，由甲方承擔責任。
四、乙方應于 年 月 日進行施工， 年 月 日前完成，否則每逾期一天，乙方應按工程總造價的千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內相扣減。
五、甲方經過審定施工方案(圖紙)后簽名蓋章確認。施工應按圖施工。施工現場實際尺寸與圖紙不相符時，應通知甲方協商修改后，蓋章確認方可施工。
六、甲方要求更改工程設計應書面通知乙方協商實行，雙方協商所更改的設計，對乙方的工時及材料所造成的損失進行評估確認補償。施工當中業主要求增加項目的由雙方當時確認報價。
七、 隱敝工程量應甲乙雙方派出代表進行現場度量, 應提前2天通知甲方而在需隱敝前時甲方代表還未到現場, 乙方有權自行隱敝并按乙方提供的工程量進行結算。甲乙雙方代表現場度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認時乙方保存甲方代表手寫工程量數據以此為據進行結算.
八、乙方應在本工程項目完成后五天內，通知甲方并與其共同驗收，雙方應在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內共同驗收完畢，雙方應在驗收文件上簽章確認。甲方如在收到乙方通知五天內不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認工程質量符合要求。
九、本工程施工期間，如遇不可抗力，則施工期限中斷，在消除不可抗力因素后，施工期限恢復計算。
十、本工程質量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算(注：若甲方人為損壞由甲方自行負責)。
十一、該工程結算：按現場實際已做展開工程量結算, 單價___ 面積___
十二、付款方式: 進場前預付工程款的40%.第二次預付工程款的30%.面漆完工預付工程款的'20%.余款5%工程驗收合格10天內一次性付清。另留5%作為質保金，到期后甲方應按規定退還質保金。
十三、若乙方因違反施工規范，安全操作規范，防火法規，環保規定和雙方其它約定，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
十四、 本合同的其他附頁甲乙雙方簽名后生效。
十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。
甲方： 乙方：
代表人： 法人代表：
代理人： 代理人：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真; 傳真：
帳號：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
【包工包料施工合同】相關文章：
包工包料建房施工合同06-29
農村建房包工包料施工合同（精選11篇）06-17
包工包料施工合同范本簡易版04-21
防水包工包料施工合同范本（精選13篇）05-18
包工包料主體施工合同范本（精選6篇）06-08
包工包料勞務施工合同范本（精選6篇）06-07
個人包工包料土建施工合同范本（精選5篇）05-05
2022年包工包料施工合同（精選11篇）06-17
包工包料房屋施工合同范本（通用13篇）03-17