- 相關推薦
委托施工合同協議書
在當下社會，大家逐漸認識到協議的重要性，簽訂協議可以保障自身的權益不被侵害。什么樣的協議才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的委托施工合同協議書，希望對大家有所幫助。
委托施工合同協議書1
合同編號：_________
甲方：_________
地址：_________
電話：_________
乙方：_________
地址：_________
電話：_________
甲方委托乙方完成工程的施工安裝任務，雙方本著友好合作的態度，按照等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同。
一、施工責任
1、甲方責任：提供布線所需管材、橋架及電纜等;提供穿線所需的文檔，包括綜合布線系統圖、綜合布線系統各層平面圖、《穿線要求》及《空白穿線報告》;對布線提供技術支持，并進行現場監督，如發現問題及時向乙方提出整改意見，如乙方不能及時整改或不能履行合同，甲方有權單方面中止合同;
2、乙方責任：自備穿線所需的輔材和工具，包括電錘、鋼絲鉗、油性筆、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
嚴格按照附件中圖紙所述工程內容和質量要求完成穿線，并嚴格做好電纜的標號。
標號一定要根據圖紙標好，如有更改要通知甲方負責人。
乙方自行做好成品的保護工作，發生被盜及損壞由乙方負責重新安裝及修理，所發生的費用由乙方負責。
乙方施工人員食宿自理，出現安全事故責任自負。
二、付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%，付元
2、線路施工完畢經我方驗收合格支付工程款的45%，付元
3、系統正常運行三個月支付工程款的5%，付元
三、設計
1、甲方提供圖紙一套(包括具體點位圖及管線走向)，并負責交底工作.
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.四、工期從年月日起至年月日止，總工程進度根據建設方土建及其裝修進度合理調整，因甲方因素拖延，工期順延，乙方可以向甲方提出延誤人工費補償，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天五、施工安全在施工過程中乙方應嚴格遵守安全規章制度來施工，不得破壞裝修，否則造成的一切后果由乙方自己負責。
六、工地現場管理
1、現場禁止使用明火。
2、現場禁止吸煙。
七、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況(斷電，掉落，主干斷網等問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
八、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
九、施工安裝要求
1、弱電線路安裝時，必須用有合格證書的布線產品材料。
2、弱電線路按國際通行方式綜合布線/568標準施工。
3、所有線路必須按橫平豎直的`方向分布，嚴禁蛛網式分布。管和鋼管一頭要穿進總線槽用擰扣與線槽固定，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉彎處用90度彎或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有線纜在管子和鋼管里不能有接頭。
4、預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經的功率和穿過的電纜數量來測算的，必須保證管道內有30%的空間預留。
5、施工承包人應按建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范/50312-______進行施工。
6、我方委托施工承包人購買的材料，施工承包人在購買和運抵施工現場前其制造廠商、品牌、規格、單價等須征得業主認可，應有品質保證書和有效發票，否則業主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。
7、我方購買的設備由我方、生產商、或供應商負責上門安裝的設備(如網絡設備、電腦設備、監控設備等)，在上門安裝時，施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作(包括所購的材料、設備等協助搬運至現場)。
8、施工單位必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。
如竣工驗收時如發現質量問題，施工承包方應立即予以改正，在未達到業主的整改要求前我方有權拒付人工費。
9、施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
委托施工合同協議書2
甲方:
乙方：
鑒于，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，現就工作一事達成以下協議，以茲雙方共同遵守。
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額
表中：單價包含材料、人工、機具、運輸、稅費等一切隱含費用。
二、施工方式：_________
三、技術資料、圖紙提供辦法：_________
四、驗收標準、方法：_________
五、結算及付款方式
本合同支付方式為：在甲方已經計量的'情況下，將該費用一次性支付給乙方。
六、合同生效及其他約定
1、本合同在履行期間雙方簽訂的補充協議、會議紀要、簽證書以及附件，與本合同具有同等法律效力。
2、其他未盡事宜雙方應本著友好互利原則協商解決。
3、施工圖紙作為本合同的組成部分，甲乙雙方來往的正式文件可作為本合同的附件。
4、本合同一式叁份，甲方執壹份，乙方執壹份。雙方簽字蓋章后生效，合同條款履行完畢后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同協議書3
發 包 方：
承 包 方：
根據《中華人民共和國合同法》和有關基本建設與工程管理的規定，為保證工程質量，加快工程建設進度，本著平等和公平的原則，經甲、乙雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、合同簽訂單位：
發包方： (簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
二、工程名稱：
三、工程地點：
四、工程建設規模：10KV配電工程
五、工程合同承包范圍：本工程施工圖預算書中所列項目內容的工程物資采購和施工。
六、工程合同承包內容：
1、工程安裝：10KV配電變壓器安裝、調試及送電;高壓電纜預埋，包括電纜管道敷設以及電纜敷設。
2、工程物資：工程合同承包范圍內的工程設備和線纜等工程物資按照國家電網電力行業相關標準，由乙方進行采購。
3、土建施工：紅線范圍內。
七、工程建設工期：甲方施工場地具備進場施工條件后 天 內完成工程施工，工程完工且具備送電條件后 日內完成工程送電。
八、工程承包方式：按照甲、乙雙方共同商定的費用和工程合同承包范圍內的內容由乙方包工包料，包費用的大包干方式。
九、工程合同價款：包干費用為： 萬元整(￥ 萬元整)
十、合同價款支付：
合同簽訂后3天內，甲方向乙方支付至工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)作為工程預付款。 主設備運至施工現場后3天內甲方向乙方支付工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。 工程完工驗收合格后3天內，甲方向乙方一次性支付工程合同價款余款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。
十一、合同價款支付方式：轉賬
十二、雙方責任：
1、工程驗收：
(1)驗收組織方式：由乙方提出工程驗收申請，甲方組織相關人員到施工現場與乙方共同進行工程竣工驗收。
2、驗收標準：
(1) 設計文件、施工圖紙及設計變更文件。
(2) 制造廠家提供的設備圖紙、技術說明中的技術標準和要求。
(3) 國家和部頒的"規程"、"規范"、技術標準等。
(4) 整套設備、線路帶負荷正常運行，不能中斷。
3、雙方責任：
(1)甲方：
①按合同規定的時間和數量向乙方發放工程施工相關資料。
②負責審定線路停電過渡方案以及特殊施工工藝的技術措施。
③按合同規定辦理工程款結算。
④負責工程停、送電協調工作。
(1)乙方：
①負責施工區域內的用電、用水、臨時設施的施工。
②負責工程施工標準化作業指導書和"三措"的編寫，并提交甲方審查。
③在工程施工過程中及時向甲方提出中間驗收、隱蔽工程驗收通知，并積極配合甲方做好此項工作。
④嚴格按國家、部頒的"規范"、"規程"、"標準"、供電方案進行施工，確保工程質量按合同規定的時間按期、保質量地完成并交付使用，并參與保電和保電前的工程物資保護等工作。
⑤負責工程物資質量(注：物資供應商應為國家電力行業的合格供應商)。
⑥負責對已完成的線路、設備移交前的保管工作。
⑦妥善處理施工關系，協調處理工程施工的相關事宜。 ⑧承擔工程施工中的`一切安全和質量責任。 十三、其他：
1、 甲方有權對工程質量、工藝存在問題的工作項目做出限期整、返工處理，造成的損失由乙方承擔。
2、 乙方如增加工程費用，需由甲方簽證認可。
3、 乙方應承擔在工程物資移交前，工程物資被盜、損壞等所造成的一切責任。
4、 甲方有權對工程施工過程中的安全進行監控，并處以處罰。
5、 工程未經甲方驗收提前使用，由此造成的質量或其他問題，一切責任由乙方承擔責任。
十四、合同有效期：雙方蓋章簽字后生效。
十五、合同份數：合同份數：本合同一式六份，甲方執三份，乙方執三份。
十六、其它未盡事宜，雙方另行協商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同協議書4
委托方（以下簡稱甲方）：
受托方（以下簡稱乙方）：
工程名稱：鹽城糖業有限公司場地晃漿降水平整工程
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：
一、委托施工內容：鹽城糖業有限公司項目現場增高后的場地進行晃漿降水平整全部工程。
二、工程地點：鹽城糖業有限公司項目現場（鹽城市大豐港糧食碼頭后方，東臨五級航道，西至臨港大道，北至通港路，南至悅達物流地塊）。
三、承包方式：甲方以固定總價款壹拾伍萬元整（￥：150000.00元）委托給乙方。
四、工期要求：現場具備條件進場施工開始60個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
四、付款方式：工程竣工驗收合格后一次性付清。
五、質量標準：合格。
六、質量要求：必須將吸砂上來的土方內水份排出，使地面硬度達到重型機械行駛不會有水分溢出，硬度達標后需將整個場地平整至標高2.8米左右。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的`成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、本協議未盡事宜，雙方協商解決。
九、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份。
甲方：
乙方：
甲方代表（簽字）：
乙方代表（簽字）：
日期：
委托施工合同協議書5
施工升降機安全技術委托檢驗協議書
委托單位填寫
工程名稱
工程報監編號
200—
第二聯
委托單位存
工程地址
升降機在工地的編號
制造廠家
生產許可證號
型號規格
出廠合格證號
最大允許安裝高度
m
安裝資質證號
計劃安裝高度
m
發證機關名稱
己安裝高度
m
安裝單位名稱
最大額定起重量
人/t
安裝負責人及電話
升降機使用單位名稱
使用單位聯系人及電話
本機已安裝完畢并通過自檢合格，現委托佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站到現場進行安全技術檢驗。辦理委托檢驗時向檢驗單位提交資料(原件或有效復印件)情況：
①施工升降機基礎圖及其隱弊驗收資料□
②施工升降機附墻預埋件設計圖及其隱弊驗收資料□
③施工升降機安裝位置平面圖□
④施工升降機附墻立面圖□
⑤施工升降機安裝自檢合格報告□
并保證對所提供的一切資料的真實性負責。
相關約定
1.檢驗依據：①《施工升降機檢驗規則》(GB/T10054-20xx年)
②《施工升降機安全規程》(GB10055-20xx年)
③《施工升降機監督檢驗規程》(國質檢鍋[20xx年]121號)
2.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位應提供必要的人員協助和安全環境條件。
3.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位在檢驗時應提供施工升降機的'最大額定荷載的1.25倍的砝碼和墜落試驗裝置，用于施工升降機試驗。
4.檢驗單位按檢驗標準負責對委托單位的施工升降機進行安全技術檢驗，檢驗應確保客觀、公正、準確。
5.檢驗單位在檢測(存在不合格項時由委托方落實整改，并填寫整改報告交檢測站)完畢或復檢合格后三個工作日內出具檢驗報告，檢驗報告正本由委托方憑本委托協議書到檢測站領取。
6.每臺施工升降機需填報本委托協議書一式二份，委托單位、檢驗單位各存一份。
檢驗單位填寫
1.費依據:佛山市禪城區物價局佛禪價[20xx年]80號文。
2.費:檢驗費：￥元，大寫：仟佰拾元(初檢□，復檢□)。
3.檢驗時間:初步約定200年月日(上午/下午)，若有特殊情況需要變更檢驗時間時，由雙方另行商定。
雙方簽字
其它約定：
委托單位：檢驗單位：佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站
經辦人簽名：
經辦人簽名：
電話：
電話：
簽約日期：年月日
注:有“□”選項,選用打“勾”表示,不選用打“╳”表示。
委托施工合同協議書6
甲方：__________
乙方：__________
經雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協議： 甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的.方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。
2、在施工用電方面，乙方負責電線、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付__________元整(￥：__________元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：__________元)，到__________年__________月份付__________元整(￥：__________元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。
三、工期
開工時間：__________年__________月__________日
完工時間：__________年__________月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責，保質保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同協議書7
委托方（甲方）：________________________
受委托方（乙方）：________________________
本著公平合理、互利互惠的.原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：
一、工程概況
工程內容：1—4鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：____________再生能源利用中心主廠房0米
二、承包方式
包工包料
三、工期
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
四、工程合同價款（建安票）
1、材料費：____________
2、人工費：____________元整
3、稅費：3%
總計：111207元整經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
五、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
六、合同份數
本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執1份。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
委托施工合同協議書8
甲方：
乙方：
甲方將劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方進行施工招標代理工作。經雙方協商就劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招標代理合同》(合同編號：閩建信招合字[20xx]第220-1號)，特訂立此協議書，具體內容如下：
一、服務費用：
1、招標代理費：按國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[20xx]1980號)及發改價格[20xx]534號文件規定，經雙方協商確定本項目的招標代理費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清單及招標控制價等編制費用：依據福建省物價局“閩價[20xx]房457號”文件規定，經過雙方協商確定本項目編制費用按照收費標準的'50%由乙方向甲方收取。
3、開評標專家咨詢費和評標會務開支由乙方支付。
二、本補充協議與原合同不一致之處，以本協議為準。
三、本補充協議自雙方蓋章簽字之日起生效，并具有法律效力。
四、本協議一式陸份，雙方各執叁份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同協議書9
委托方(甲方)：
受委托方(乙方)：
本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：
一：工程概況
工程內容：1—4鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：xx再生能源利用中心主廠房0米
二：承包方式
包工包料
三：工期：
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的'事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
五：工程合同價款(建安票)
1.材料費：
2.人工費：元整
3.稅費：3.5%
總計：111207.65元整經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
六：合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
七：合同份數
本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執__1__份。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同協議書10
合同編號：
簽約日期：
甲方(委托人)：
乙方(委托人)：北京惠誠益達智能供暖技術有限公司
一、施工項目：北京號別墅供暖工程;
1、施工地點：北京;
2、施工內容及要求詳見施工設計方案
二、工程期限及保修期：
1、進場三十日內完工(實際工作日)。
2、工程保修期;地熱電纜保修五十年，環流板一年，溫度控制系統一年，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日起。(設計溫度18-23度)
三、工程造價及付款方式：
1、電采暖工程總造價元。
2、合同生效時，甲方支付總價款的65%，計：元。
3、地熱電纜鋪設完畢后，經甲方驗收合格，支付總價款的30%，計：元。
4、完工后，驗收合格，付余款5%，計：元。
5、本報價不含溫控器前端電器預留預埋(詳見設計方案及報價)。
四、材料、設備的供應：
乙方提供所有材料及設備。
注：1、發熱電纜為挪威產耐克森―TXLP組件型，(全球范圍)隱蔽式接頭，冷引線
2.25米。(挪威進口)
2、聚脂鍍鋁膜(國產)
3、保溫材料聚苯板(國產2.5㎝厚)
4、鍍鋅鐵網10㎝x10㎝(國產)
5.溫控器(德國.曼瑞得)
五、施工前準備
1、甲方
1)、應免費提供施工用的水、電等必備的配套設備。
2)、施工中使用公共部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續。
3)、如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續，保證乙方正常施工。
4、甲方要求比合同約定的工期提前時，需征求乙方同意并應支付趕工費，待簽定工期及價格變更協議、確認趕工費后再行施工。
5)、甲方對工程質量、進度進行檢查，辦理驗收、變更、登記等手續。
2、乙方
1)、組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底。
2)、工程竣工未移交甲方前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
3)、乙方委派現場技術員為住工地代表，負責和同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。
4)、乙方負責乙方施工人員的施工安全、防火等安全要求。
六、工程施工變更
1)、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，簽定變更單后方能進行施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束時，一并結算。
2)、凡私自與施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
七、工程質量、驗收及結算
1、工程質量按1997年9月3日發布的'中華人民共和國行業標準《家庭裝飾工程質量規范》以及施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。
2、保證供暖時室內溫度達到北京市的政府供暖溫度20攝氏度。
3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中途的檢查與驗收手續。
4、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
5、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料五天內，審查完畢，到期未提出異議，視為同意。對中途款、決算尾款按合同規定遲交一天以工程總價千分之一支付違約金。
6、決算：以預算為基礎，項目變更簽單為依據，原單價不變，工程量按實際結算。
八、違約責任：
1、甲方責任
1)、未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及甲方引起的其他原因等，除工程日期得以順延外，還應陪付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的千分之一。
2)、工程驗收，提前使用，發現質量問題，甲方自己承擔責任。
3)、甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原建筑結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
2、乙方責任
1)、工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修繕或返工，造成損失由乙方負責。
2)、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。
3)、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他用品，如有損壞，應視情況以予陪償。
3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他損失。
九、爭議或糾紛的處理
1、本合同履行期間雙方發生爭執時，在不影響工程進度的情況下，雙方可采取協商解決或請家庭裝修市場管理辦公室及有關部門進行解決。
2、雙方調節不成時，雙方同意由當地仲裁委員會(當事人雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面協議的，可向人民法院起訴)。
十.附則
1、本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本1份，有同等法律效力。
十一.其他約定
1、乙方應提交電采暖產品質量證明及施工資質證明。
2、乙方應提交電采暖產品使用說明。
3、乙方應提交電采暖系統設計方案，此設計方案作為合同附件，工程使用的電熱供暖產品及鋪裝功率以設計方案為準。
甲方：乙方：****技術有限公司
地址： 電話：
身份證：電話：地址：簽約人：
委托施工合同協議書11
工程名稱：云南省牛欄江—滇池補水工程德澤水庫樞紐工程
委托方（以下簡稱甲方）：云南建工水利水電建設有限公司德澤水庫樞
紐工程項目部
受委托方（以下簡稱乙方）：云南潤諾建筑工程檢測有限公司
經甲、乙雙方協商，甲方的云南省牛欄江—滇池補水工程德澤水庫樞紐工程試驗檢測工作由乙方完成，特訂立本合同。
一、試驗檢測范圍
本工程所涉及的在云南潤諾建筑工程檢測有限公司試驗檢測資質范圍內的試驗檢測項目。
二、雙方的義務
1、甲方的義務
（1）按本合同約定按期支付試驗檢測費用。
（2）按相關工程管理規定，提供建筑材料各產品的相關資料，并填寫試驗委托單。
（3）負責現場試驗檢測人員的住宿和辦公地點，支付試驗檢測費用。
2、乙方的義務
（1）按工程進度和試驗委托單及時完成工程的試驗檢測任務，并及時提交試驗檢測報告。
（2）按國家現行標準、規范規程安排設備、人員進行試驗檢測，并對檢測試驗成果進行評定。
（3）對甲方的工程技術保密。
（4）提供相關的'工程技術咨詢服務。
（5）協助甲方送檢乙方試驗檢測資質范圍外檢測項目。
三、檢測程序
1、部分受檢樣品由乙方負責取樣送到外送實施檢測，現場施工質量檢測由乙方安排試驗檢測人員進行檢測。
2、對各種試驗檢測工作，甲方需提供技術要求，明確樣品的產品信息和檢測要求。
四、履行期限
自本工程開工開始至工程完工，共計四十二個月，甲方付清試驗檢測費用，乙方提交完試驗檢測報告為止。
五、檢測費用和支付方式
1、本工程試驗檢測費用按總價貳佰萬元（￥200萬元）包干，不含乙方試驗檢測資質范圍外送檢所支付的費用。
2、乙方試驗檢測資質范圍外的送檢試驗檢測費用由甲方支付。
3、試驗檢測費用按工程進度比例進行支付，并于工程試驗檢測資料移交后一個月內支付所有費用。
六、爭議解決
本協議如發生爭議，友好協商解決。如協商解決不成，則進行仲裁。
七、其它
1、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，自雙方義務履行完畢之日止。
2、本協議一式陸份，雙方各執三份。
委托方（簽章）： 受委托方（簽章）：
代表人：代表人：
年 月 日年 月 日
【委托施工合同協議書】相關文章：
委托施工協議書范本02-24
委托施工協議書（精選10篇）07-13
委托施工合同協議書范本（精選6篇）08-12
工程施工委托協議書03-18
委托承包施工的合同07-14
工程施工委托協議書范本06-10
委托施工合同范本06-21
關于工程施工委托協議書范本06-13
委托施工合同的契約書06-19
委托設計施工的合同范本06-19