實用施工合同模板
隨著人們法律意識的加強，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的實用施工合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
實用施工合同模板1
發包人（全稱）： （以下簡稱甲方）
承包人（全稱）： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日
四、質量標準
工程質量標準： 合格
五、合同價款
金額暫估價(大寫)：(人民幣)
(小寫)：(人民幣)
以實際工程量為準進行結算
六、工程款支付
1、工程開工付至合同價的40%；
2、工程完成50%時付至合同價的70%
3、工程驗收合格后付至合同價的100%；
七、質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。
4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
八、工程工期
1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的.措施費用。
2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
九、工程驗收
1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。
2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。
3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
十、材料供應
1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。
十一、違約責任
1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決；協商不成，可以人民法院起訴。
2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。
3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。
4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。
十二、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。
十三、合同生效
本合同一式貳份，雙方各執壹份
本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。
合同定訂立時間：
合同定立地點：
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
甲方單位（蓋章）：
乙方單位（蓋章）：
實用施工合同模板2
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方 (以下簡稱乙方)：
依照中華人民共和國合同法及其它有關法律，法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的辦公室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：
1.2 工程內容及做法詳見工程報價單。
1.3工程承包方式，雙方商定采取乙方包工包料，甲方提供部分材料(即：地磚、墻面磚、木地板、潔具、燈具、開關面板、五金件)。
1.4 工程期限
開工日期 年 月 日，
竣工日期 年 月 日。
1.5 本工程合同金額：金額大寫：
1.6 付款方式如下：
施工隊伍進場后，由乙方墊資30%。
第一次付款：大房間工程完成50%時，甲方付
第二次付款：大房間工程完成100%時，甲方付
第三次付款：整體工程竣工驗收后，甲方付
第四次付款：整體工程竣工驗收一年后甲方再付
第二條 工程監理
本工程實行工程監理，此協議乙方同時具有監理義務。
第三條 施工圖紙
3.1 乙方設計圖紙(圖紙為合同中的一部分)圖紙一式三份，甲方、乙方、工人各執一份;
3.2 圖紙甲方簽名確認后方可施工，施工項目成型后，如不是質量問題甲方要求變更，變更費由甲方承擔。
第四條 甲方工作
4.1 開工前為乙方入場創造條件;
4.2 免費提供裝修期間水電源;
4.3 負責協調鄰里關系;
4.4 負責辦理裝修審批手續交納物業管理押金;
4.5 工程材料進場驗收，質量，進度的監督,負責竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行本市有關施工現場管理規定，不得擾民及污染環境;
5.3 保持施工現場整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
5.4 保護好原室內陳設，保證室內上下水管道及電路的'暢通;
5.5 服從大樓物業及保安正常管理，遵守大樓紀律，承擔施工過程中的工人安全責任;
5.6 協調處理城管、房管等部門關系(在征得甲方同意的前提下，產生的費用可由甲方承擔)。
第六條 工程變更
6.1 施工項目或施工方式如有變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。變更中所產生的費用在第三次工程款支付時一并付清。
第七條 材料供應
7.1 按本工程合同規定除甲方自購材料外，其余為包工包料( 詳情見工程報價單 )。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延。
1.工程量變化或設計變更;
2.不可抗力;
3.甲方同意工期順延的其它情況。
8.2 因甲方未按合同約定其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由甲方承擔，工期順延;
8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
8.4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延;
8.5 因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程質量按《家居裝飾工程質量驗收標準》執行。施工中如雙方對工程質量發生爭議，申請由建筑裝飾質量監督部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程中所支出的費用由乙方承擔，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程中所支出的費用由甲方承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段進行驗收：
1.材料進場驗收
2.木工完工驗收
3.竣工驗收
10.2 乙方提前兩天通知甲方驗收，階段驗收填寫工程驗收單(見：工程驗收單)工程款結清后辦理移交手續.本工程驗收合格后保修期為一年。 第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按下列方式進行(見1.5 、 1.6款);
11.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方填寫工程結算單簽字甲方在簽字時向乙方結清工程尾款。
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;
12.2 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品造成損失的，由甲方負責;
12.3 因一方原因，造成工程無法繼續履行時，該方應急時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償另一方相應經濟損失;
12.4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負 責修理，工期不順延。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，向區級人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
14.1 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運到物業指定的垃圾堆放地點，甲方負責支付垃圾清運費;
14.2 施工期間，乙方的作息時間按該物業指定要求執行。
第十五條 附則
15.1 本合同經甲乙雙方簽字后生效;
15.2 甲乙雙方直接簽定此合同的，本合同一式倆份，甲乙雙方各一份;
15.3 合同履行完后自動終止;
15.4 本合同實行當事人自愿簽證原則，可將合同文本提交所在(縣)的工商行政管理分局進行合同簽證，以保護合同雙方的合法權益。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
實用施工合同模板3
甲 方：
乙方：
身份證號碼 發證機關為了配合甲方工地施工,全面推進本項目質量、安全管理，甲方將本項目 分項工程承包給乙方施工，為明確雙方權利與義務，經雙方協商，達成下列條款，請雙方共同遵守執行。
一、承包形式：包工不包料(或)。
二、承包內容：
三、承包單價和結算方法：
四、質量要求：乙方必須嚴格有關要求施工，，如出現嚴重的質量缺陷，乙方除無償進行處理外，還應接受甲方的相應處罰。
五、安全要求：乙方應根據自己實際施工作業的需要配備合適的設施，以確保作業安全。倘若發生一切大小安全事故，除乙方愿負一切責任和費用外，并愿意接受甲方對此安全事故的`處罰，造成影響損害甲方聲譽，并愿意負責由此帶來的一切責任和愿意接受甲方及有關部門對此作出的所有處罰。
六、工期要求：乙方應在接到甲方通知2天內組織從事本行本項目有多年工作經驗的技工進行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行協議，無故停工壹天以上(含壹天)或無法滿足工程質量，不服從工地管理，甲方有權單方面終止協議，扣下所有工程尾款，同時作出清場處理
七、付款方式
八、甲乙方責任與義務：
1、甲方的義務與責任：
甲方應及時做好技術交底工作，協助乙方及時處理施工中有關技術問題。乙方按要求完工后，及時支會工程款給乙方。
2、乙方的義務與責任：
乙方對本工程的施工安全、工程質量、施工工期、經濟責任負全面責任，出現大小安全，質量事故概由乙方負責，虧本自補，盈利自主支配。
九：本協議一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，本協議自簽章之日起生效，款項及各種義務履行完成后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
實用施工合同模板4
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
為保證 工程施工進度，甲、乙雙方本著互惠、互利的原則，甲方將鋼筋電渣壓力焊分項工程承包給乙方施工，為了明確雙方在施工中的權力、義務與責任，協商簽訂以下條款：
一、工程承包范圍：頭連接(電渣壓力焊)。
二、工程承包方式：分包焊機、夾具、把線、焊藥，電源線在樓面連接。
三、承包單價：每個鋼筋豎向電渣壓力焊接頭綜合單價 元/個。
四、工藝標準：按國家相關規范、規程施工。
五、雙方責任：
1、甲方責任
(1)全面負責現場施工組織工作，安排工程生產計劃。
(2)甲方對乙方施工人員進行施工技術、安全交底，乙方必須嚴格按技術交底要求施工。
(3)負責現場工程進度、質量、安全生產監督和管理工作。
(4)信守合同，按合同約定支付乙方勞務費用。
2、乙方責任
(1)遵守合同，依據甲方的施工進度要求，調整組織勞動力;準時如數的向甲方輸出合格的勞動力，要求隨叫隨到，做好進場人員管理工作。
(2)教育職工遵守甲方制定的安全生產、文明施工、質量管理、材料管理等各項規章制度。
(3)保證施工質量達到現行施工規范以及結構設計要求。
(4)督促和檢查本組施工人員，做好產品的'質檢、互檢工作，確保工程質量和工期要求。
(5)登高作業時必須嚴格按照高空作業操作規程，正確佩戴安全防護用品。
(6)自行辦理現場施工人員所需的證件手續。
六、項目工程質量與驗收
(1)每批次作業前，需做試件，經甲方質檢人員檢查合格后方可進行作業。
(2)本工程分包項目質量要求達到優質標準。
(3)質量驗收標準以設計要求和國家現行施工規范為依據。
(4)在每層焊接后，監理及技術人員對質量存在問題提出整改時，乙方要及時整改;如果沒有整改到位的部分，監理公司下發的處理罰款通知，由乙方無條件承擔。
七、安全文明生產
精心組織安全施工，加強工人安全意識，做到安全第一。
八、工程結算
(1)工程量計算方法：按實際完成的工程量計算。
(2)結算程序：工程結算時，乙方向甲方上報完成工程量，由鋼筋工長審核并開具施工任務單，項目經理簽字確認，乙方持結算單方可進行財務結算。
(3)付款方式：施工至 ，付已完成工程85%的工程款，施工至85%，主體竣工驗收合格后，一次性付清余款。
九、未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工合同】相關文章：
施工合同施工合同11-08
施工施工合同01-01
施工包工合同-施工合同07-26
施工合同基礎施工合同01-29
施工合同施工合同10篇11-08
施工工程合同標準施工合同02-02
施工合同房屋施工合同04-05
關于施工合同范文 施工合同03-01
施工合同施工合同6篇02-04
施工合同施工合同(6篇)02-04